Slovensko-Bratislava: Technické studie

23858/2017/O220-o224

Predmetom zákazky je poskytnutie služby: vypracovať a dodať štúdiu realizovateľnosti a projektovú dokumentáciu pre ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné projektová dokumentácia (od Bánovce nad Ondavou (žkm 30,951) do Humenné (žkm 64,498) v dĺžke 33,547 km) v členení: zámer pre posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR, dokumentácia stavebného zámeru vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy MDVRR SR, dokumentácia pre územné rozhodnutie s právoplatným územným rozhodnutím a schvaľovacím rozhodnutím, dokumentácia pre stavebné povolenia so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatnými stavebnými povoleniami, dokumentácia pre realizáciu stavby, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby, súvisiace inžinierske činnosti a autorský dohľad občasný.Projekt predstavuje elektrifikáciu úseku trate Bánovce nad Ondavou Strážske - Humenné, vrátane predelektrifikačných úprav trate a prispôsobeniu požiadavkám technickej špecifikácii interoperability (ďalej len TSI). Po elektrifikácii trate bude nákladná aj osobná doprava vedená v plnom rozsahu v elektrickej trakcii Košice (Michaľany) Humenné. Elektrifikáciu úseku začať v nadväznosti na elektrifikovaný úsek Michaľany Bánovce nad Ondavou (v ŽST Bánovce nad Ondavou). Projekt obsahuje prípravnú dokumentáciu: Štúdia realizovateľnosti pre: ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné. Štúdia realizovateľnosti, bude podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie (ďalej len PD) stavieb a pre ich následnú realizáciu v súlade s operačným programom Doprava. Dokumentácia pre posúdenie vplyvov na životné prostredie (ďalej len EIA). Vypracovať a dodať zámer pre posúdenie vplyvu na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR v zmysle § 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s tým súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len IČ). Správu o hodnotení činností vypracovať až na základe výsledkov zisťovacieho konania príslušného ObÚŽP a musí obsahovať rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č.11 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primerane k charakteru navrhovanej činnosti.Závery vyplývajúce z procesu EIA je potrebné zohľadniť v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie (ďalej len PD). Zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR je možné zahájiť práce na ďalšom stupni PD, t.j. dokumentácie pre stavebný zámer (ďalej len DSZ) a dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len DÚR). Návrh riešenia uskutočniť v zmysle Záväzného pokynu pre investorskú prípravu stavby č. 13358/2012/O420 zo dňa 12.10.2012 ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné.DSZ.Vypracovať a dodať DSZ podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy s vyjadreným súhlasom MDVRR SR, podľa vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach. K tomu IČ v prislúchajúcom rozsahu. Stavebný zámer musí byť spracovaný v zmysle záverečného stanoviska MŽP SR v zmysle § 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stavebný zámer musí byť spracovaný v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou veľkého územného celku, ako aj s požiadavkami obstarávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť zámer z hľadiska rozhodujúcich prvkov stavebno-technického návrhu stavby pred predložením na štátnu expertízu.
... pokračovanie v bode VI.3) tohto oznámenia.

Není k dispozici

Not applicable

Není k dispozici

Není k dispozici

SK04 Východné Slovensko

71311230 - Železniční stavitelství

71335000 - Technické studie

71320000 - Technické projektování

71313400 - Posouzení vlivu stavby na životní prostředí

71322000 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

Lowest price

Není k dispozici

2,895,000.00 EUR

Úřední název: Reming Consult a.s.
Poštovní adresa: Trnavská cesta 27
Obec: Bratislava
PSČ: 831 04
Země: SVK

Úřední název: Dopravoprojekt a.s.
Poštovní adresa: Kominárska 2, 4
Obec: Bratislava
PSČ: 832 03
Země: SVK